AV McHome - McHome ontwerpen en bouwen van woningen

   

 
1. MC-HOME: de onderneming die zich bezighoudt met het ontwerpen,      adviseren, uitwerken en begeleiden van woningbouwprojecten.
 
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan MC-HOME      opdracht verstrekt of een aanvraag doet voor ontwerp-, teken- of      advieswerkzaamheden.
 
3. Werkzaamheden: alle door MC-HOME uitgevoerde werkzaamheden, waaronder      begrepen ontwerpen, schetsen, tekenwerk, renderingen, advisering,      vergunningstukken, begeleiding en overige diensten.

   

 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van MC-HOME.
 
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien schriftelijk overeengekomen.
 
3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

   

 
1. Alle offertes en prijsopgaven van MC-HOME zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders vermeld.
 
2. Een overeenkomst komt tot stand zodra opdrachtgever schriftelijk, digitaal of mondeling akkoord geeft op een offerte, voorstel of      opdrachtbevestiging van MC-HOME.
 
3. MC-HOME behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

   

 
1. MC-HOME zal werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 
2. Alle ontwerpen, impressies, renderingen en visualisaties zijn indicatief. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 
3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van correcte informatie die noodzakelijk is voor uitvoering van de      werkzaamheden.
 
4. Vertraging ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie komt voor rekening van opdrachtgever.

   

 
1. Alle door MC-HOME vervaardigde ontwerpen, tekeningen, renderingen, ontwerpteksten, technische uitwerkingen, berekeningen, presentaties,      ontwerpboekjes en overige documenten blijven volledig eigendom van MC-HOME.
 
2. Op alle door MC-HOME vervaardigde stukken rust auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht conform de Auteurswet.
 
3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MC-HOME is het opdrachtgever niet toegestaan om stukken geheel of gedeeltelijk:
 

• te kopiëren;
• te wijzigen;
• te reproduceren;
• aan derden beschikbaar te stellen;
• commercieel te gebruiken;
• of te gebruiken voor verdere ontwikkeling, vergunningaanvragen, prijsaanvragen of uitvoering van een bouwproject.

Deze bepaling geldt eveneens voor onbetaalde voortrajecten, schetsontwerpen en vrijblijvende aanvragen.

 

 
1. Indien opdrachtgever of een aan opdrachtgever gelieerde partij de door MC-HOME vervaardigde stukken geheel of gedeeltelijk gebruikt of laat      gebruiken door derden ten behoeve van verdere uitwerking, engineering, vergunningaanvragen, prijsaanvragen of uitvoering van een bouwproject, is opdrachtgever aan MC-HOME een vaste vergoeding verschuldigd van € 6.500,00      inclusief BTW.
 
2. Opdrachtgever is verplicht dergelijk gebruik vooraf schriftelijk aan MC-HOME te melden.
 
3. MC-HOME behoudt zich het recht voor aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.

   

 
1. Indien opdrachtgever een project wegens aantoonbare financiële omstandigheden niet kan voortzetten, worden voor een onbetaald voortraject      geen kosten in rekening gebracht.
 
2. Opdrachtgever dient dit schriftelijk en met voldoende onderbouwing aan MC-HOME aan te tonen.
 
3. MC-HOME behoudt zich het recht voor aanvullende documentatie op te vragen.

   

 
1. Facturen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 
3. Vanaf het moment van verzuim is wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag.
 
4. Betalingen strekken eerst in mindering op kosten en rente en vervolgens op de hoofdsom.

   

 
1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever.
 
2. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 250,00.
 
3. Indien MC-HOME juridische stappen moet ondernemen wegens niet-nakoming door opdrachtgever, komen alle daarmee samenhangende kosten voor rekening      van opdrachtgever.

   

 
1. Alle door MC-HOME aangeleverde stukken, documenten en werkzaamheden blijven eigendom van MC-HOME totdat alle verschuldigde bedragen volledig      zijn voldaan.
 
2. Totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden verkrijgt opdrachtgever uitsluitend een beperkt en herroepbaar inzagerecht.

   

 
1. MC-HOME is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het      gevolg is van opzet of grove nalatigheid.
 
2. MC-HOME is nimmer aansprakelijk voor:
 

• indirecte schade;

• gevolgschade;
• gederfde winst;
• vertragingen;
• of schade ontstaan door onjuiste gegevens van opdrachtgever.
 
 
1. De aansprakelijkheid van MC-HOME is in alle gevallen beperkt tot het      bedrag dat door opdrachtgever voor de betreffende werkzaamheden is      betaald.

   

 
1. MC-HOME is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen als      gevolg van overmacht.
 
2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan:
 

• ziekte;

• storingen;
• overheidsmaatregelen;
• tekortkomingen van leveranciers;
• netwerkstoringen;
• extreme weersomstandigheden;
• of andere omstandigheden buiten de invloed van MC-HOME.
 

   

 
1. MC-HOME heeft het recht werkzaamheden op te schorten of een overeenkomst te beëindigen indien opdrachtgever niet aan zijn      verplichtingen voldoet.
 
2. Reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten blijven volledig verschuldigd.

   

 
1. Op alle overeenkomsten en werkzaamheden van MC-HOME is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
2. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar MC-HOME is gevestigd.

     

 
1. Indien MC-HOME bouwbegeleiding verzorgt, betreft dit uitsluitend een inspanningsverplichting en nadrukkelijk geen resultaatsverplichting.
 
2. Bouwbegeleiding kan onder meer bestaan uit:
 

• afstemming met aannemers;

• begeleiding van ontwerpuitwerkingen;
• overleg met leveranciers;
• controle op hoofdlijnen;
• begeleiding van vergunningstrajecten;
• en algemene projectcoördinatie.
 
 
1. MC-HOME is geen uitvoerend aannemer tenzij uitdrukkelijk schriftelijk      anders overeengekomen.
 
2. MC-HOME is niet aansprakelijk voor:
 

• uitvoeringsfouten van derden;

• bouwkundige gebreken;
• constructieve fouten van derden;
• vertragingen;
• prijsstijgingen;
• leveringsproblemen;
• of tekortkomingen van aannemers, installateurs, leveranciers of       adviseurs.
 
 
1. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:
 

• contractvorming met uitvoerende partijen;
• controle van offertes;

• financiële verplichtingen;
• en besluitvorming tijdens het bouwproces.
 

   

 
1. MC-HOME kan opdrachtgever begeleiden bij aanvragen voor omgevingsvergunningen, welstandstrajecten en overige gemeentelijke procedures.
 
2. MC-HOME geeft geen garantie op het verkrijgen van vergunningen, goedkeuringen of ontheffingen.
 
3. Afwijzingen, aanvullende eisen of vertragingen vanuit gemeenten, welstandscommissies, nutsbedrijven of andere instanties vallen buiten de verantwoordelijkheid van MC-HOME.
 
4. Leges, onderzoeken, constructieberekeningen, sonderingen, BENG-berekeningen, Wkb-documentatie en overige externe kosten zijn niet inbegrepen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 
5. Wijzigingen die door overheden of adviseurs worden verlangd nadat werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd kunnen als meerwerk worden doorbelast.

   

 
1. Indien een project wordt uitgevoerd onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), gelden aanvullend de eisen van de betreffende kwaliteitsborger en geldende wet- en regelgeving.
 
2. MC-HOME is niet aansprakelijk voor vertragingen, aanvullende eisen of kosten die voortvloeien uit besluiten van kwaliteitsborgers, gemeenten of toezichthoudende instanties.
 
3. Indien gebruik wordt gemaakt van aannemers aangesloten bij BouwGarant, Woningborg of vergelijkbare instanties, gelden tevens de voorwaarden van de betreffende organisatie.
 
4. Garanties, afbouwregelingen en waarborgcertificaten worden verstrekt  door de betreffende uitvoerende partij of waarborginstantie en niet door MC-HOME, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

   

 
1. Door MC-HOME opgegeven termijnen voor ontwerpen, tekenwerk,      vergunningstrajecten of overige werkzaamheden zijn indicatief.
 
2. Overschrijding van termijnen geeft opdrachtgever geen recht op:
 

• schadevergoeding;
• ontbinding van de overeenkomst;
• opschorting van betalingsverplichtingen;
• of verrekening.

 
1. Vertragingen veroorzaakt door:
 

• gemeenten;

• adviseurs;
• aannemers;
• leveranciers;
• externe bureaus;
• of opdrachtgever zelf,
        komen volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.
 

   

 
1. Werkzaamheden die buiten de oorspronkelijke opdracht vallen worden      beschouwd als meerwerk.
 
2. Meerwerk kan onder meer ontstaan door:
 

• ontwerpwijzigingen;
• aanvullende tekenverzoeken;

• gewijzigde regelgeving;
• extra overleggen;
• aanvullende visualisaties;
• extra vergunningstukken;
• of wijzigingen vanuit overheden of derden.
 
 
1. Meerwerk wordt uitgevoerd tegen de op dat moment geldende tarieven van MC-HOME tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 
2. MC-HOME is gerechtigd meerwerk tussentijds te factureren.

   

 
1. MC-HOME verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor:
• communicatie;
• uitvoering van opdrachten;
• offerteaanvragen;
• facturatie;
• vergunningstrajecten;
• en overige zakelijke doeleinden.
 
 
2. MC-HOME behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).
 
3. Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.
 
4. MC-HOME mag gegevens delen met betrokken partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de opdracht, waaronder:
• gemeenten;
• aannemers;
• adviseurs;
• constructeurs;
• kwaliteitsborgers;
• en leveranciers.
 
 
5. Opdrachtgever heeft het recht gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen voor zover wettelijk toegestaan.
 
6. MC-HOME behoudt zich het recht voor contactgegevens en projectinformatie te bewaren voor administratieve, juridische en      archiveringsdoeleinden.

   

 
1. Alle informatie op websites van MC-HOME is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie.
 
2. Ondanks zorgvuldige samenstelling kunnen aan teksten, afbeeldingen, ontwerpen, impressies, maatvoeringen, prijzen, voorbeelden en technische informatie geen rechten worden ontleend.
 
3. Afbeeldingen, renderingen en impressies zijn artistieke visualisaties en kunnen afwijken van de uiteindelijke uitvoering.
 
4. MC-HOME behoudt zich het recht voor informatie, ontwerpen, prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 
5. Het is zonder schriftelijke toestemming van MC-HOME niet toegestaan teksten, afbeeldingen, ontwerpen of andere inhoud van de website te kopiëren of te gebruiken.
 
6. Verwijzingen naar externe websites worden uitsluitend ter informatie aangeboden. MC-HOME is niet verantwoordelijk voor de inhoud of werking van externe websites.

   

 
1. Alle offertes van MC-HOME zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders vermeld.
 
2. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na offertedatum tenzij anders aangegeven.
 
3. Prijzen zijn gebaseerd op:
 

• op het moment van offreren geldende lonen;
• materiaalprijzen;
• belastingen;

• heffingen;
• en overige kostenfactoren.
 
 
1. MC-HOME behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien kostenfactoren wijzigen.
 
2. Kennelijke fouten, verschrijvingen of rekenfouten in offertes binden MC-HOME niet.
 
3. Werkzaamheden starten pas nadat:
 

• opdrachtgever akkoord heeft gegeven;
• eventueel benodigde documenten zijn aangeleverd;

• en overeengekomen voorschotten zijn voldaan.
 
 
1. Tenzij anders overeengekomen zijn offertes exclusief:
• gemeentelijke leges;
• constructieberekeningen;
• sonderingen;
• bodemonderzoeken;
• BENG-berekeningen;
• Wkb-documentatie;
• externe adviseurs;
• notaris- en financieringskosten;
• en aansluitkosten van nutsbedrijven.
 

   

 
1. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige      bepalingen volledig van kracht.
 
2. MC-HOME behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
 
3. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is steeds van toepassing.